Городской суд Выксы рассмотрел гражданское дело по иску гражданки А. к К. о взыскании денежных средств.
Истец обратилась в суд с иском к К. о признании расторгнутым договора подряда, взыскании суммы авансового платежа- 30 000 рублей, денежных средств, переданных на покупку стройматериалов в сумме 35 000 рублей, неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.08.2017 года по день вынесения решения, начисляемую на сумму 60 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя.
Судом установлено, что 12 июля 2017 года между истцом и ответчиком был заключен договор подряда, в соответствии с которым К. обязался выполнить ремонтные работы в ванной и туалетной комнате: провести трубы, выложить плитку, установить сантехнику, выполнить ремонт потолка и электропроводки в срок до 31 июля.
Заказчиком ответчику был выплачен аванс в сумме 20 000 рублей и 10 000 рублей, что подтверждается расписками, а также переданы денежные средства в сумме 35 000 рублей для приобретения строительных и отделочных материалов.
Подписав договор, К. приступил к выполнению ремонтных работ: отбил старую плитку и обрезал трубы, после чего пропал и до настоящего времени условия договора не выполнил.
14 августа истцом в адрес ответчика направлена претензия, в которой заявлено о расторжении договора подряда и возврате денежных средств, в сумме 65 000 рублей, но и эти требования К. не выполнил.
В судебном заседании А. заявленные требования поддержала.
Ответчик К., извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.
Изучив доводы лиц, участвующих в деле, допросив свидетеля и исследовав материалы дела, суд решил исковые требования А. удовлетворить частично.
Признать расторгнутым договор подряда, заключенный между А. и К.
Взыскать с ответчика сумму авансового платежа- 30 000 рублей, денежные средства, переданные на покупку стройматериалов в сумме 35 000 рублей, неустойку в сумме 8 400 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 5 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 402 рубля, а всего 80 802 рубля.
В остальной части в удовлетворении исковых требований А. - отказать.
Решение не вступило в законную силу.
Пресс-секретарь Выксунского городского суда Нижегородской области.
